Договор на разработку ППР

100% гарантия принятия
Доведём ваш проект до полного согласования
Соблюдение сроков
Вы получаете документ точно в срок согласно договора
До 40% экономия бюджета
Снижайте затраты отдавая разработку документации в ППР48
Распечатка и доставка
Бесплатно доставим готовый проект на ваш адрес

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ППР48 - ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

1. О КОМПАНИИ И УСЛУГАХ

ППР48 — компания, специализирующаяся на разработке:

  • ППР (Проект Производства Работ)
  • Технологических карт производства работ
  • Других проектных документов для строительных фирм

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1 Предмет договора

  • Подрядчик разрабатывает документ согласно техническому заданию Заказчика (Приложение №1)
  • Документ должен соответствовать действующим СП и строительным нормам РФ
  • Готовый документ отправляется по email в формате PDF

2.2 Сроки выполнения

  • Срок отсчитывается после:
    • Зачисления полной предоплаты на счет Подрядчика
    • Получения полного пакета документов от Заказчика (рабочий проект, ПОС в формате *.dwg и *.doc)
  • Время на доработку по замечаниям Заказчика НЕ входит в сроки
  • Периоды рассмотрения документа Заказчиком НЕ входят в сроки

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Параметр Условие
Оплата 50-100% предоплата
Срок платежа 3 рабочих дня с даты подписания договора
Форма Безналичный перевод на счет Подрядчика
НДС Включен в стоимость (указывается в договоре)

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик (ППР48) обязан:

Разработать документ по ТЗ. Соблюдать СП и нормативные акты. Проводить дополнительные работы по исправлению ошибок подрядчика. Отправить документ по email. Оформить Акт выполненных работ в течение 5 дней после завершения.

Заказчик обязан:

Оплачивать в сроки (п. 3.2). Предоставить исходную документацию (рабочий проект, ПОС). Выделить уполномоченного представителя. Обеспечить доступ на объект для осмотра. Рассмотреть документ и принять или отклонить в течение 5 рабочих дней.

5. ПРИЁМКА РАБОТ - КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО!

Процедура:

  1. Подрядчик отправляет готовый документ на email Заказчика
  2. Заказчик имеет ровно 5 рабочих дней на:
    • Принятие документа, ИЛИ
    • Направление мотивированного отказа с описанием исправлений (Приложение №2)

ВНИМАНИЕ:

  • Если Заказчик не ответил через 5 рабочих дней, документ считается:
    • Автоматически принятым
    • Подлежит безусловной оплате
    • Акт выполненных работ считается подписанным

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ШТРАФЫ

За просрочку Подрядчика:

  • Пени: 0,1% в день от предоплаты
  • Максимум: 10% от стоимости договора

За задержку платежа Заказчика:

  • Пени: 0,1% в день от стоимости договора
  • Максимум: 10% от стоимости договора
  • Право расторжения: Если оплата не поступила через 10 рабочих дней, Подрядчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке

За отказ от договора после предоплаты:

  • Сумма предоплаты НЕ возвращается
  • Идёт в счёт оплаты услуг Подрядчика

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  1. Первый этап: Переговоры между сторонами
  2. Второй этап: Рассмотрение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  3. Применимое право: Законодательство РФ

8. ФОРС-МАЖОР

Освобождает стороны от ответственности при:

  • Стихийные бедствия
  • Войны, военные операции
  • Террористические акты
  • Изменения законодательства

Действие: Сроки выполнения продлеваются на период форс-мажора. Необходимо предоставить подтверждающий документ от государственного органа.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение Содержание
№1 Техническое задание (описание работ и объемы)
№2 Форма замечаний (шаблон для отклонения документа)

10. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Составлены: В 2 одинаковых экземплярах (по одному каждой стороне)
  • Изменения: Только в письменной форме, подписанные обеими сторонами
  • Документооборот: Факсы и email имеют юридическую силу до обмена оригиналами
  • Срок уведомления: При изменении реквизитов — в течение 2 дней

11. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Перед подписанием:

  • Проверьте, что все переменные {UfCrm...} заполнены конкретными значениями
  • Убедитесь, что указан точный срок выполнения в рабочих днях
  • Проверьте сумму договора и НДС
  • При передаче документов:
    • Отправьте полный пакет (рабочий проект, ПОС) сразу после оплаты
    • Предоставьте все необходимые данные для осмотра объекта
    • Назначьте ответственного представителя
    • При получении документа:
      • Рассмотрите в течение 5 рабочих дней
      • Если есть замечания — заполните Приложение №2 с конкретными предложениями
      • Если вовремя не ответите — придется оплачивать!
    11. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

    Перед подписанием:

    • Проверьте, что все переменные {UfCrm...} заполнены конкретными значениями
    • Убедитесь, что указан точный срок выполнения в рабочих днях
    • Проверьте сумму договора и НДС

    При передаче документов:

    • Отправьте полный пакет (рабочий проект, ПОС) сразу после оплаты
    • Предоставьте все необходимые данные для осмотра объекта
    • Назначьте ответственного представителя

    При получении документа:

    • Рассмотрите в течение 5 рабочих дней
    • Если есть замечания — заполните Приложение №2 с конкретными предложениями
    • Если вовремя не ответите — придется оплачивать!